工程协议书

精选工程协议书范文锦集6篇

在日常生活和工作中，男女老少都可能需要用到协议，协议对双方的事务履行起到积极作用。那么什么样的协议才是有效的呢？以下是小编为大家整理的工程协议书6篇，希望能够帮助到大家。

甲方：_________

乙方：_________

为了维护某小区25、26、27、28栋楼居户的合法权益，甲、乙双方于_________年_________月_________日签订《建筑施工补偿协议》，因为乙方在某小区施工对小区25、26、27、28栋楼居户出行安全、生活环境、噪音污染等造成了一定的伤害或加重，约定由乙方向甲方提供适当的经济补偿作为对居户伤害的回报，经甲、乙双方协商，达成如下协议：

第一条 建筑施工时间

双方约定，施工的期限为20xx年3月至20xx年10月，总计2.5年，商讨的赔偿金额依此期限计算，如果施工方未能按时完工，则补偿金额作相应增加。

第二条 在不影响施工进度的前提下。

夜间建筑施工应尽量降低噪音的污染，尽量减小对小区居户休息的影响。

第三条：在协议施工期间。

尽量减少因施工对小区居户的出行安全、生活环境、噪音污染的影响，以免对小区居民造成更加严重的潜在伤害。

第四条：乙方在签订协议后，必须按时足额的将经济补偿赔付到位。

逾期应按协议的方案增加补偿，并承担由此造成的一切后果。

第五条： 赔偿金额：

经小区居户全体会议研究决定，赔偿金额为每户每年4000元，共计10000元，小区25、26、27、28栋楼居户共计144户，因施工逾期，根据逾期时间，按上述商讨的金额与时间的比例进行追加补偿。

第六条：赔付时间。

自协议签订之日起一个月内每户的补偿足额赔付到位，逾期按银行三年期商业性质利率计算追加赔付金额。

第七条 争议的解决

本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 其他

本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

本协议一式两份，双方各执一份，具有相同法律效力。

甲方（盖章）：_________

乙方（盖章）：_________

代表人（签字）：

_______ 代表人（签字）：

_______ 年____月____日

_________年____月____日

本协议由____公司（以下简称“甲方”）与____公司（以下简称“乙方”）共同签署。

现乙方所承担的所有电力设计工程已全部完工，甲乙双方均履行了各自的.权利和义务。为保证工程结算的准确性，本着平等、自愿、有偿的原则，在双方已经达成《工程设计技术合作协议》的基础上，甲乙双方经协商一致，订立本协议书。

甲乙双方就20xx年第四季度合作，_______的全部结算事项达成如下共识条款：

一、20xx年第四季度，甲方共应向乙方支付设计费合计______元人民币。

二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定三个点的税费______元和管理费用____元。甲方实际应支付乙方设计费合计______元。

三、本协议订立后，甲乙双方因履行合同的所有结算事宜已经处理完毕，所有权利义务已作最终处分，不再有其它争议。

四、履行本协议产生的所有权利义务未经另一方书面同意不得转移

五、因本协议发生的一切争议，双方应妥善协商解决。本协议若发生争议，由协议签订地法院管辖，原合同约定与本协议不一致之处，以本协议为准。

六、本协议一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。甲、乙双方签字后即刻生效，具有同等法律效力，希共同遵守执行。双方账款结清后，本协议自然失效。

甲方（公章）：________ 乙方（公章）：________

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

传真： 传真：

邮政编码：邮政编码：

______年___月___日 ______年___月___日

工程编号：合同编号：

深圳市建设工程施工合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称： 工程地点： 发 包 人： 承 包 人：

2 0 xx版

编 制 说 明

本合同示范文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》等法律以及深圳市的相关法规,在20xx版《深圳市建设工程施工(单价)合同》示范文本的基础上, 由深圳市建设工程造价管理站编制而成的。

本合同示范文本适用于深圳市行政区域内采用固定单价合同形式的招标工程施工合同，包括各类新建、扩建、改建、拆除的土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修工程。本合同示范文本中所称招标工程，是指根据《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》规定应当招标且实际通过招标进行发包的工程。

本合同示范文本由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”、“补充条款”及“附件”五部分组成。建设工程承发包双方采用本合同示范文本签订施工合同时，不得对“通用条款”部分进行调整；并应将“协议书”、“专用条款”及“附件”中须双方约定的事项予以明确；同时可根据工程的具体情况在“补充条款”中补充约定合同内容。 未经编制单位许可，任何单位和个人不得以营销目的复制、抄袭本合同示范文本或其中的任何条款内容。

目 录

第一部分 合同协议书.......................................................1

一、工程概况..........................................................................1

二、工程承包范围......................................................................1

三、合同工期................................................................... ……此处隐藏2796个字……任人进行严惩，并反馈于甲方，做到实实在在为客户着想，用心做好售后服务工作，完善对客户的优质服务。

七、日常维护消防设备灭火系统应由经过专门培训的专人负责定期的检查和维护。

1．应定期检查火灾报警控制器的功能，并填写系统运行和控制器检查记录。

2．每季度应检查和试验火灾自动报警系统的以下功能，并填写季度登记表：

1）采用专用检测仪器试验探测器的动作及确认灯显示。

2）试验火灾警报装置的声光显示。

3）对备用电源进行1～2次充放电试验，1～3次主电源和备用电源自动切换试验。

3．每年对火灾自动报警系统的功能应做下列检查和试验，并填写年登记表：

1）．每年应用专用检查仪器对所安装的探测器试验一次。

2）对消防报警联动系统、手动消防水炮系统进行模拟试验一次。

4．消防工程施工验收后，禁止随意挪动消防系统装置，确因设备需要挪动的，应通知厂方进行指导。

5．若消防自动报警灭火系统发生故障，应及时与厂方联系，为使乙方及时了 解情况，注意说明以下几点：控制器发生故障原因，已采取什么相应措施，此时控制器面板有何显示。

6.未尽事宜双方协商解决。

甲方:阳煤集团深州化工有限公司 乙方:中联正安消防工程有限公司

法人签字（盖章）: 法人签字(盖章):

经办人签字: 经办人签字:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

甲 方（责任人）：乙 方（责任人）：

甲方委托乙方承担恒天首府 1#、2#、8#、9#楼、幼儿园、地下车库土建工程施工图预算工作，为做好相关工作，甲乙双方本着平等互惠的原则在诚信、公平、自愿的基础上，经过双方协商，特签定协议书如下：

一、 工作内容：

甲方委托乙方承担 恒天*首府1#、2#、8#、9#楼、幼儿园、地下车库土建 工程施工图预算工作。

工作内容主要包括：工程量计算、清单组价、与甲方及业主进行预算会审。

施工图预算范围包括：钢筋、混凝土、砌体、防水、保温、内外装修、门窗工程、基础土方、桩基工程等图纸设计的土建工程，不包含任何安装工程。

二、 承包方式

乙方编制完成的预算按最终经甲方或审计单位认定预算总造价（不包括安装类的预算）的 1 ‰（千分之一）的固定比例计算预算费用。

三、 双方责任：

甲方责任：

（1）、甲方必须向乙方提供该工程完整的设计图纸（蓝图壹套）电子版图纸、变更签证及与此工程有关的其它文件等。

（2）、严格按照协议要求支付相关费用。

（3）、预算会审如在外地进行，应对出差人员提供食宿并报销因此发生的差旅费；出差时间限2天以内，且放在周末。

乙方责任：

（1）、参加本工程的人员必须具有相关资质资格。

（2）、预算内容要求全面，正确，质量符合国家及陕西省的相关标准要求。

（3）、按期完成任务，及时参与甲方或审计单位的会审。

（4）、免费完成会审后的相关调整、修改工作（限2次）；发生原则性的大修改时，其费用另行商定。

（5）、保存好甲方提供的图纸等资料，预算工作结束，及时完整返还甲方。

四、 完成日期要求：

（1）、20xx年 6 月 27 日，甲方提供全套的图纸；

（2）、至20xx年 7 月 16 日17：00时，完成全套预算工作；

五、预算费用的支付方式：

本合同按现金（人民币）支付或银行转账的方式付款，所有款项必须由乙方（责任人）亲自确认领取。

乙方将纸质工程量预算表、计价预算书在合同约定的时间内交给甲方，并由甲方组织内部初审，初审时间不超过3-5天。

初审后甲方按内部初审预算总造价的0.5‰（千分之零点五）支付预付款；待与业主最终会审完成后七日内按业主最终认定的预算总造价结清剩余预算费用。

六、争议解决：

发生争议时，甲、乙双方均应本着友好协商原则予以解决，如协商不成，甲方乙方同时向当地仲裁委员会提出仲裁。

七、合同生效和终止：

本合同自双方签字后生效，完成合同项下的所有权利、义务、双方账款结清后，本合同自然失效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

相关补充条款：注：以上补充内容具有同等法律效力。

甲方（责任人）：乙方（责任人）：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：710068 电 话：

电子信箱：

开户银行：

帐 号：

户 名：

甲方：

乙方：

经双方协商，就乙方为甲方制作安装工程达成如下协议：

工程概况：

工程地点：

工程内容：

规 格：

协议金额： 元 （大写： 元整）。

双方责任：

甲方责任：

提供工程安装位置、施工场地、用水电等事宜，如因现场协调原因拖延工期由甲方负责；

按协议规定支付预付款及结算余款，因付款拖延影响工期责任由甲方责任；

乙方负责提供工程的设计图纸，甲方签字确认效果图及施工方案，如中途改变设计及施工方案造成的损失由甲方负责；

甲方委派相关人员进行施工现场协调，配合乙方进行现场施工。

（一）乙方责任：

提供工程的设计效果图、施工图及施工方案，经甲方签字确认后严格按施工方案进行制作和安装。

乙方保证工程的制作和安装达到双方协议的质量标准；（注：按图纸施工）

乙方按协议规定的工期交工，因乙方原因拖延工期造成的损失由乙方负责；

乙方在工程制作和安装过程中因乙方原因出现的人身伤亡事故，其后果和责任由乙方负责。

工程因人为破坏，不可抗拒因素除外

霓虹灯质量保二年，数码管质量保三年。

付款方式：

双方签订制作安装协议后，甲方分二次向乙方支付工程款，即协议经双方签字生效后，首付50％的工程预付款 元；工程结构完工后再付30% 元 工程完工后经甲方验收合格后一次性付清（除2%质保金）余款 元

完工日期：

自双方签订协议后第二天算起为 天（即 年 月 日前完工）如遇特殊情况，经双方协商同意后，工期可后延。

附则：

1、本协议双方代表签字，双方单位盖章后生效。

2、本协议正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

3、本协议在执行过程中，如出现问题由双方协商解决。协商解决不了时可以提请甲方所在地人民法院仲裁。

甲方单位： 乙方单位：

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日